Caso de estudio: análisis del incumplimiento en contratos de obra del año 2010 al 2020 en los municipios de Albán, Anapoima, Caparrapi y Granada en el departamento de Cundinamarca

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorGómez Contreras, David Ernesto
dc.contributor.authorMartínez Arévalo, Fabián Leonardo
dc.contributor.authorPineda González, Andrés Camilo
dc.coverage.campusCRAI-USTA Bucaramanga
dc.date.accessioned2025-02-28T22:54:46Z
dc.date.available2025-02-28T22:54:46Z
dc.date.issued2025-02-24
dc.descriptionEl problema se centra en el del incumplimiento en contratos de obra del año 2010 al 2020 en los municipios de Albán, Anapoima, Caparrapi y Granada en el departamento de Cundinamarca. Este proyecto ha experimentado incumplimientos contractuales que han resultado en retrasos significativos, conflictos entre las partes involucradas y posibles consecuencias financieras adversas. Las causas específicas de este incumplimiento incluyen disputas sobre el alcance del trabajo, problemas financieros del contratista y dificultades en la gestión y supervisión del proyecto. El objetivo del análisis es identificar las causas específicas, evaluar el impacto en el proyecto y desarrollar soluciones y recomendaciones específicas para abordar el incumplimiento contractual en esta situación particular.
dc.description.abstractThe problem centers on the non-compliance of construction contracts from 2010 to 2020 in the municipalities of Albán, Anapoima, Caparrapi, and Granada in the department of Cundinamarca. These projects have experienced contractual non-compliance that has resulted in significant delays, conflicts between the involved parties, and possible adverse financial consequences. The specific causes of this non-compliance include disputes over the scope of work, financial problems of the contractor, and difficulties in project management and supervision. The objective of the analysis is to identify the specific causes, assess the impact on the project, and develop specific solutions and recommendations to address contractual non-compliance in this particular situation.
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Interventoría de la Construccionspa
dc.description.domainhttps://www.ustabuca.edu.co/
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationMartinez Arevalo, F.L. y Pineda Gonzalez, A.C. (2025). Caso de estudio: análisis del incumplimiento en contratos de obra del año 2010 al 2020 en los municipios de Albán, Anapoima, Caparrapi y Granada en el departamento de Cundinamarca
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/66693
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.facultyFacultad de Arquitecturaspa
dc.publisher.programEspecialización Interventoría de la Construcciónspa
dc.relation.referencesAGT. (2020). ¿Qué hacer ante el incumplimiento de contrato en colombia? Obtenido de https://www.agtabogados.com/blog/que-hacer-ante-el-incumplimiento-de-contrato-en-colombia/
dc.relation.referencesAlcaldía de Bogotá. (2018). Etapa de planeación contractual plan anual de adquisiciones. Obtenido de http://www.ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa_de_Procesos/Proceso_de_Gestion_Contractual/PR-143_ETAPA_DE_PLANEACION_CONTRACTUAL-PAA.pdf
dc.relation.referencesAlcaldia Mayor de Bogota. (2017). Regimen Legal de Bogotá. Obtenido de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82873
dc.relation.referencesAlzate Zapata, L. E., Botero, J. F., Restrepo, E., Vera, L., Hernández, S., Echeverri, J., . . . Paniagua, S. (2019). Universidad de medellín, especialización en contratación estatal. Obtenido de Plan anual de adquisiciones: https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-medellin/planeacion-financiera/unidad-2-plan-anual-de-adquisiciones/45768302
dc.relation.referencesÁmbito jurídico. (2013). Conozca los requisitos para contratar con el Estado. Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/conozca-los-requisitos-para-contratar-con-el
dc.relation.referencesÁmbito Jurídico. (2022). Incumplimiento de las obligaciones contractuales no puede advertirse en la etapa poscontractual. Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/incumplimiento-de-las-obligaciones-contractuales-no-puede-advertirse-en-la
dc.relation.referencesAndrea Parra. (2024). Questionpro. Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
dc.relation.referencesAngie Ramirez. (2021). BUENAS PRACTICAS EN CONTRATACIÓN ESTATAL. https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/gestionJuridica/instrumentos/Buenas%20practicas%20en%20contratacion%20estatal.pdf.
dc.relation.referencesAplicaciones mcit. (s.f.). Guía de contratación pública para micro y pequeñas empresas -MIPYME-. Obtenido de http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/guiapymes/c1i7.html
dc.relation.referencesBahamón, P., & Morales, J. (2013). Seguimiento de la ejecución contractual. Obtenido de https://www.manizales.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/ads_2_gu_gua_seguimiento_de_orden_contractual.pdf
dc.relation.referencesBotero, J. S. (2020). GENERALIDADES PARA EL USO DE SECOP. Obtenido de https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/cuidado-paz/contratacion/generalidades-uso-secop.pdf
dc.relation.referencesBURGOS, M., & VELA, D. (2015). ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA. Obtenido de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7285/BurgosMarinMateo.2015.VelaAvilaDaniel.2015.pdf?sequence=1BURGOS, M., & VELA, D. (2015). ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA. Obtenido de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7285/BurgosMarinMateo.2015.VelaAvilaDaniel.2015.pdf?sequence=1
dc.relation.referencesCamacho, J. N. (2017). ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE GENERAN ATRASO O ABANDONO EN LAS. Obtenido de https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3867/An%C3%A1lisis_abandono_obras_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesCañas, A. (28 de 09 de 2019). El sector de la construcción y su importancia económica y social. Obtenido de https://revistandc.camacolvalle.org.co/sectorconstructor/
dc.relation.referencesCarvajal , J. F. (2018). La contratación estatal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos en colombia. Obtenido de https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/0d9d0d12-2ccb-42bb-badd-b68d8ddcbb2f/content
dc.relation.referencesCarvajal, Y., & Muñoz, K. (2000). ANÁLISIS DE CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN. Obtenido de https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/bitstream/handle/20.500.14167/902/Cuerpo%20del%20trabajo%20-%20AN%c3%81LISIS%20DE%20CAUSAS%20DEL%20INCUMPLIMIENTO%20DE%20LA%20PROGRAMACI%c3%93N%20EN%20OBRAS%20DE%20CONSTRUCCI%c3%93N%20EN%20DOS%20MUNICIPIOS%20D
dc.relation.referencesCastillo, L. (2005). Tema 5. Análisis documental . Obtenido de https://www.uv.es/macas/T5.pdf CCE. (2022). Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_supervision_interventoria.pdf
dc.relation.referencesClaudia Inés Silva. (2022). Concepto 103151 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=193591
dc.relation.referencesClaudia Inés Silva. (2022). MANUAL DE CONTRATACIÓN. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=193591
dc.relation.referencesColaborador de Docusign. (Mayo de 2022). Docusign. Obtenido de https://www.docusign.com/es-mx/blog/documentos-legales
dc.relation.referencesColombia Compra Eficiente. (2012). Guía de competencia en las compras públicas. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia_0.pdf
dc.relation.referencesColombia compra eficiente. (2020). Contratos. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia_0.pdf
dc.relation.referencesColombia Compra Eficiente. (2020). Contratos. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos
dc.relation.referencesColombia Compra Eficiente. (2020). Selección. Obtenido de https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/seleccion
dc.relation.referencesColombia Compra Eficiente. (2023). Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
dc.relation.referencesCongreso de Colombia. (1993). LEY 80 DE 1993. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304
dc.relation.referencesCongreso de Colombia. (2011). LEY 1474 DE 2011. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292
dc.relation.referencesCongreso de Colombia. (2024). LEY 2364 DE 2024. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=241736#
dc.relation.referencesCongreso de la Republica. (2007). LEY 1150 DE 2007. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
dc.relation.referencesCongreso de la republica. (2020). LEY 2022 DE 2020. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=136375#
dc.relation.referencesCongreso de la Republica. (2022). LEY 2195 DE 2022. Obtenido de https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30043772
dc.relation.referencescontraloria. (2024). obras inconclusas. Obtenido de https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co
dc.relation.referencesCordova, N. J. (2013). FACTORES QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO. Obtenido de http://repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/1780/00000042TM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesEsclava Vélez, N. (2016). CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. Obtenido de https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/conceptostecnicos/2016/SUBGPD/Radicado_2-2016-00532.pdf
dc.relation.referencesEspín, C. J. (2013). EL INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA . Obtenido de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3862/1/T-1376-MDE-Barrera-El%20incumplimiento.pdf Firma Legal. (07 de 2021). Obtenido de https://www.affirmalegal.com/blog/que-hacer-ante-el-incumplimiento-de-contrato-en-colombia/
dc.relation.referencesFreir, E. E. (Mayo de 2019). Conrado. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400171#:~:text=La%20dimensi%C3%B3n%20%3A%20es%20el%20factor,o%20descomposici%C3%B3n%20de%20la%20misma.
dc.relation.referencesFunción Pública. (2003). Sentencia 1311 de 2003 Consejo de Estado. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80541
dc.relation.referencesFunción Pública. (2018). Modalidades de Selección del Contratista. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo4/tema-2/1-modalidades.htm
dc.relation.referencesGobierno de Bogotá. (2017). Régimen sancionatorio contratos estatales. Obtenido de https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/31._20-09-2017_regimen_sancionatorio_contratos_estatales.pdf
dc.relation.referencesGómez-Contreras, D. E.-M.-B.-J. (2021). Impacto en la gestión y costos de los proyectos de infraestructura educativa bajo la revisión del SECOP I en el departamento de Santander. Mundofesc, 136–146.
dc.relation.referencesGorbaneff, Y., & Cabarcas, G. (Junio de 2009). EQUILIBRIO ECONÓMICO Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-86972009000100003&script=sci_arttext
dc.relation.referencesGordo, E., Potes, J., & Vargas, J. (2017). Factores que ocasionan retrasos en obras civiles en Empresas Publicas de Neiva. Obtenido de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10740/Johana%20Potes-2017.pdf
dc.relation.referencesHinestrosa, F. (JUNIO de 2019). Notas sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. Obtenido de Notas sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/5787/7620
dc.relation.referencesHoz, O. M. (04 de 2024). relatoria. Obtenido de https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/1656697106809-1652459888475-1625143789086-05001-23-24-000-1996-01110-01_22090.pdf
dc.relation.referencesHurtatis, L. A. (2020). FACTORES QUE AFECTAN LA DURACION CONTRACTUAL DE UNA OBRA. Obtenido de https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/42fbccff-9d55-4325-862a-27b31ba9ef76/content
dc.relation.referencesIdarraga, D. (21 de Abril de 2024). Si a la Construcción le va mal, al PIB y a Colombia le van mal. Obtenido de https://elexpediente.co/si-a-la-construccion-le-va-mal-al-pib-y-a-colombia-le-van-mal/
dc.relation.referencesInsausti, J. (03 de 04 de 2024). zigurat. Obtenido de https://www.e-zigurat.com/es/blog/fracaso-gestion-proyectos-construccion/
dc.relation.referencesJiménez Bolaño, J. (2019). La selección del contratista en la contratación estatal de Colombia. Obtenido de https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/9715/La_Selecci%C3%B3n_Contratista_Contrataci%C3%B3n_Estatal_Colombia_Resumen.pdf?isAllowed=y&sequence=1
dc.relation.referencesLey 80 de 1993. (1993). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#:~:text=ART%C3%8DCULO%205.%2D%20De%20los%20Derechos%20y%20Deberes%20de%20los%20Contratistas.&text=Tendr%C3%A1n%20derecho%20a%20recibir%20oportunamente,Decreto%20Nacional%202150%20de%201
dc.relation.referencesLey 850 . (2003). Por medio de la cual se estudia la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570
dc.relation.referencesLiñan Cadavid, J. E. (2019). El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos eficaz en el marco del contrato estatal a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. Obtenido de https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/visiuris/article/view/1546
dc.relation.referencesLópez, É. G. (2018). Función pública. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88640#:~:text=Son%20contratos%20de%20obra%20los,modalidad%20de%20ejecuci%C3%B3n%20y%20pago.
dc.relation.referencesLópez, L. A., & Roa , C. C. (2015). Manual de Contratación Pública para contratos de obras de infraestructura vial. Obtenido de https://fdocuments.ec/document/manual-de-contratacion-publica-para-para-contratos-de-obra-de-infraestructura.html?page=1
dc.relation.referencesMantilla Larios, M. (2021). Libre competencia en materia de contratación estatal en el marco de los pliegos tipo. Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/f0dd4b18-fcb7-4b2c-8ede-17c0e1b1c394/content
dc.relation.referencesMelo, S. (30 de 09 de 2021). DataScope. Obtenido de ¿Para qué sirve una lista de verificación y cómo usarlas de forma efectiva?: https://datascope.io/es/blog/que-es-y-para-que-sirve-una-lista-de-verificacion/
dc.relation.referencesMinistro de Hacienda y Crédito Público. (2011). Metodología valoración y seguimiento de riesgos en contratos estatales. Obtenido de Dirección general de credito público y tesoro nacional: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-078902%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
dc.relation.referencesML Bahamón-Jara . (2018). CONTRATACIÓN ESTATAL. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/98992ded-04e2-402e-863e-dc3c6329861d/content
dc.relation.referencesMunozab. (11 de 06 de 2019). Muñoz Abogados. Obtenido de https://www.munozab.com/noticias/como-hacer-frente-al-incumplimiento-del-contratante-en-los-contratos-de-obra/
dc.relation.referencesMurillo Palacios, C. J. (2018). Veeduría ciudadana en la contratación estatal desde la constitución política de 1991. Obtenido de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18874/2019CarlosMurillo.pdf?isAllowed=y&sequence=1
dc.relation.referencesNACIONAL, C. (2024). OBRAS INCONCLUSAS. Obtenido de https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/static/ReporteObrasInconclusas.pdf
dc.relation.referencesOrtega Rubio, J. G. (2022). ¿Cómo hacer veeduría a los procesos de contratación del Estado? Obtenido de https://umedia.umanizales.edu.co/como-hacer-veeduria-a-los-procesos-de-contratacion-del-estado-profesor-de-la-umanizales-habla-sobre-el-tema/
dc.relation.referencesOrtega, C. (2024). Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/metodo-analitico/
dc.relation.referencesPerez, W. J. (2022). RETRASOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA REGIÓN CARIBE. Obtenido de https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/15726/MONOGRAFIA%20WILLIAM%20LORA%2023-08-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesRamírez Sánchez, O. F. (2019). Propuesta de mejora del modelo de gestión de los proyectos de construcción de vivienda que desarrolla la organización Torortiz. Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/4f6d0c2f-6fde-444d-95bd-7e153a363de2
dc.relation.referencesReyes Sarmiento, L. M., & Guzmán Suaréz, S. P. (2014). Estado actual de los mecanismos para la solución de conflictos contractuales en el Estado colombiano. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5572774
dc.relation.referencesRodríguez, A. H. (08 de 11 de 2021). La dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el contrato estatal de obra. Obtenido de https://revistas.usb.edu.co/index.php/criterios/article/view/5674
dc.relation.referencesSarmiento, J. P. (2016). La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomía de la voluntad privada y la rigurosidad de las normas de contratación pública. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932016000200006&script=sci_arttext
dc.relation.referencessecop 1. (2018). secop 1. Obtenido de Detalle del proceso numero: 023-2018: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186810&g-recaptcha-response=03AFcWeA47dZx-reUbp7MmVltY0LXUpsv-5N3FAg9lwI6eILXg9On5e1Kff_3xYKF9EPfCNZpJ-Uj6NODdIawhkSBWckB_7ZRdAd2JWje-KzBJzVr7c5NPU_Pa4kde_uEqZvhVzyUn2CqnoepwYpiAn
dc.relation.referencessecop 1. (2018). secop 1. Obtenido de Detalle del proceso numero:448 de 2018: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8785944&g-recaptcha-response=03AFcWeA7vbOmtJGAaRMRimXcdHCwbv6fTtzb1SERakkdsee54EQQ3StdN93sNAvjhZa5ilyFcg1Dc22AxWdBS32Hux6fmdbOEhvSb9c3rrxdHcZvt6TSo3C2pQvyRAzgBOCexQK6-BNepNdxoIMc
dc.relation.referencesSecop 1. (2018). secop 1. Obtenido de Detalle del proceso numero: LP 02-2018: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188909&g-recaptcha-response=03AFcWeA7q6i5YBz8TAYe7Ag40n89AUSD4pNgR38GlCQsQ61SA6S7fSUvGtUwZOrIchqO27TvvZ8AbI3i5SzP_zVLIF9nN8WDZXqxTq03ZCCuvEkzN0vN7FdrLJhhBXkJZX2LnzQQtA9emB5fPn1jgf
dc.relation.referencesSecop 1. (2018). Secop 1. Obtenido de Detalle del Proceso Número: licitación No. 001-2018: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186066&g-recaptcha-response=03AFcWeA5OOVzPkj3KVYhlq2yD_3_dlDun09-ZtLcO8VW9PB-dI4uS3VkuTFT4xK4my4JfgDYhcyhEAqBqgguVUKSSW1_L1q_4F-FKU7RgMRRtioRuFNkOnrWMPXvK05hiCwqTfb7tFBWMvXwY5iR_5
dc.relation.referencesTorres Kurth, I. J. (2018). Análisis de las causas de conflictos contractuales en proyectos de construcción en Chile. Obtenido de https://repositorio.uc.cl/handle/11534/21988
dc.relation.referencesUNODC. (2020). Buenas prácticas anticorrupción en colombia. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Octubre/Buenas_Practicas_Anticorrupcion_en_Colombia.pdf
dc.relation.referencesVeedurías Ciudadanas especializadas en Contratación Pública. (2006). Obtenido de http://www.osce.gob.pe/red/default.asp?pin=h2.htm
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaen
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.keywordbreach, construction contract, schedule, budget, financial impact, contractual disputes
dc.subject.lembOptimización de recursos
dc.subject.lembSupervisión de obras de construcción
dc.subject.lembMateriales de construcción
dc.subject.proposalincumplimiento, contrato de obra, cronograma, presupuesto, impacto financiero, disputas contractuales
dc.titleCaso de estudio: análisis del incumplimiento en contratos de obra del año 2010 al 2020 en los municipios de Albán, Anapoima, Caparrapi y Granada en el departamento de Cundinamarca
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especialización
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
Miniatura
Nombre:
2025MartinezFabian.pdf
Tamaño:
499.27 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Trabajo de grado
Descargar
Thumbnail USTA
Nombre:
2025MartinezFabian1.pdf
Tamaño:
216.92 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Carta de facultad
Descargar
Thumbnail USTA
Nombre:
2025MartinezFabian2.pdf
Tamaño:
238.01 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Acuerdo de publicación
Descargar

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Thumbnail USTA
Nombre:
license.txt
Tamaño:
807 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Especialización Interventoría de la Construcción